便师区****年度森林植被恢复费造林
项目施工合同
发包方：便师区林业局
承包方：****砼筑建设工程有限公司
*〇**年*月**日
合同协议书
甲方（发包方）：優师区林业局
乙方（承包方）：****砼筑建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚
实信用的原则，现甲、乙双方就便师区****年度森林植被恢复费造林项目施工及有
关事项协商*致，共同达成如下协议。
*、工程概况
工程名称：—便师区****年度森林植被恢复费造林项目
工程地点：便师区猴氏镇南部荒山
工程内容：点地面积***.*亩，主要种植侧柏、*角枫等树种。
*、工程承包范围
承包范围：招标范围内所有工程内容
详细承包范围见第*章“技术标准和要求”。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日
计划凌工日期：****年*月**日
工期总日历天数**日历天，自业主（监理人）发出的开工通知中载明的开
工日期起算。
*、质量标准
工程质量标准：符合国家质量验收备案标准。
*、合同形式
本合同采用固定单价合同形式。
*、签约合同价
金额（大写）：******元整（人民币）
（小写）￥：******.**
*、承包人项目经理
姓名：唐会杰*；身份证号：******************；
安全生产证书编号：豫建安*（****）*******
建造师执业资格证书号：************
建造师注册证书号：豫************
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
*、本合同协议书；
*、中标通知书；
*、招标文件及答疑；
*、投标文件及其附件；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、技术标准和要求；
*、图纸；
*、投标预算书；
**、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者
为准。
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
*、甲方承诺按照合同约定进行现场管理和进度管理以及质量验收工作。
**、乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程
缺陷承担维修责任。
**、本协议书连同其他合同文件*式*份，合同双方各执*份，其中*份在
合同报送建设行政主管部门备案时留存。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第*条所约
定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
甲方乙方
名称：便师区林业局名称：****砼筑建设工程有限公司
地址：便师区首阳大厦**楼地址：中国（****）自由贸易试验区****
片区高新区延光路*号*幢***室
法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：
李会欣
电话：***********
电话：****--********
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行账号：银行账号：
****年月
***日
第*部分，通用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（**-****-****）中《第*节通用条款》。
第*部分专专用合同条款
*、词语定义及合同文件
*.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：合同协议书、中标通知书、招标文件及答疑、投标
文件及其附件、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、已标价工程量清
单、其他合同文件（现场签证等）。
（*）语言文字和适用法律、标准及规范
语言文字。
*.*本合同除使用汉语外，还使用
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：国家现行的法律、行政法规。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准
国内没有相应标准、规范时的约定：由承包方自行解决
（*）图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数：_合同签订后*日内，*套施工图；承
包人需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对
图纸的保密要求：承包人负有保密义务，不得有侵犯著作权的行为，不得向第*方披
露，未经书面允许，不得转借转让。
*、各方*般权利和义务
*．工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名：职务：
发包方委托的职权：执行《建设工程委托监理合同》中约定的职权。
需要取得发包人批准才能行使的职权：按照《建设工程委托监理合同》约定执
行。
*.*发包方派驻的工程师
姓名：职务：
职权：以发包方的授权书或委托书为准。（代表发包方协调发包方、承包方、
监理人和相关部门之间的工作关系，依照工程施工合同和监理合同中约定行使发包
人的权利。）
*.*不实行监理的，工程师的职权：无
*.项目经理
姓名：唐会杰职务：项目经理
*.*中标单位投标文件中明确的项目经理即为该项目的项目经理，不得更换。
承包人如因不可抗力确需更换项目经理，应至少提前**天以书面形式通知发包人，
更换后的项目经理应不低于前任项目经理同等的资质、业绩和能力，并征得发包人
的同意。
*.*项目经理必须保证*定的到位率，到位时间不低于有效工期的**%，每周到
施工现场不得低于*个工作日，关键施工阶段必须在现场。
*.甲方（发包方）责任、权利与义务
*.*发包方应按约定的时间和要求完成以下工作：
(*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已具备施工条件。
(*)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施
工用水、电在合同签订日由发包方指定位置，承包人负责接至施工现场。承包方自
行安装水、电计量表并承担安装费用和水电使用费用。电讯及通讯问题承包人自行
解决。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现已符合要求。
(*）工程地质和地下管线资料的提供时间：协商约定
（*）由发包方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理质量监
督、开工报告等报建手续。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
古树名木的保护工作。场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作由承包
人负责并承担费用。
(*）按照工程质量验收报告和拨款资料及时拨付工程款。
*.乙方（承包方）责任、权利与义务
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
无
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前*日提供正式总进度计划表、
详细的分部工程施工计划、资金使用计划等*式*份。以上计划必须经过监理工程
师签字认可后报发包人。开工前*日提交施工组织设计、施工机械和人员使用计划、
主要材料供应计划；每月**日前提交当月完成的工程量及下月进度计划（包括工程
量、工程进度、资金、人员、材料设备、施工机械等计划），提交后**日内监理工
程师和发包人应确认。
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人自行解
决。
(*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人
应按侵师区要求，争创文明施工工地，处理好与周边居民的关系，并承担其费用。
（*）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之
前，由承包人负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
(*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名
木的保护要求及费用承担：承包人应根据发包人提供的资料，进*步详细调查，认
真做好场地周围地下、地上各种管线和设施的保护工作，并在施工前做好对临近建
筑物，构筑物的保护工作，相关费用发包人不再另外支付。因调查不详造成防护不
当的责任和损失由承包人负责。
（*）承包方要服从发包方的管理，听从发包方的指挥与安排。施工现场的人身
及各种安全问题由承包方全权负责，与发包方无关。
（*）施工结束现场清理的要求：承包人自己造成的施工垃圾及生活垃圾要自行
清运出施工场地，保证做到人走场清，费用自付。
（**）各方约定承包人应做的其他工作：（*）承包人须按政府有关规定按时支付
工人的工资，否则因此发生矛盾而影响工程工期，发包人有权停止对承包人的付款，
并追究因此而造成的*切损失。（*）承包人在竣工验收后*日内拆除现场所有临时
设施，包括所有机械设备等，材料及建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发
包人认可，否则如发生相关费用由承包人承担并在竣工结算时抵扣。（*）承包人负
责协调施工周边关系，保证不得因周边关系的协调问题而延误工期。
（**）及时按合同约定向甲方上报质量自查验收报告和进度结算资料以及竣工
结算报告。
*、施工组织设计和工期
*．进度计划
*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场前
收到报告之日起*日内予以答复。
*.*工程师确认的时间：
*.*群体工程中有关进度计划的要求：双方协商解决
*.工期延误
*.*双方约定工期顺延的其他情况：
*、质量与验收
*.隐蔽工程和中间验收：
*.*双方约定中间验收部位：根据监理人要求和设计要求确定。
*.工程试车
*.*试车费用的承担：由承包方承担
*、安全施工
**在施工过程中，严格按照《通用条款》及国家、省、市有关规定执行。加强
安全文明施工，发生事故由事故责任方承担责任。
**.*安全生产、劳动保护、安全防护所发生的相关费用由承包人承担。
*、合同价款与支付
**.合同价款及调整
**.*本合同价款采用固定单价合同方式确定。
（*）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价款调整方法：
（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法：
（*）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：（*）设计变更、现场签证、发包人
要求的工程量增减，经监理工程师、发包人及承包人共同确认的：（*）工程量清单中
暂估价材料、设备的价格调整：（*）工程量清单中暂列金额项目的实施及调整：（*）
法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。
**.*招标范围外工程量，按实际完成工程量计算，按照投标时优惠费率结算。
**.工程预付款
本工程无预付款。
**.工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：执行通用条款
**.工程款支付
**.*付款结算方式：
工程全部完工经验收合格后支付至合同价的**%，养护期满*年后，依据工程
审计报告*次性付清剩余尾款。
*、材料设备供应
按照国家相关法律法规、规章及规范性文件和行政管理职能部门的要求办理，
双方另行协商。
*、工程变更
执行通用条款及《建设工程委托监理合同》的约定。
*、竣工验收与结算
**.凌工验收
**.*承包人提供竣工图的约定：工程完工后**日内提供凌工图*份，并附相
关竣工资料。
**.*中间交工工程的范围和酸工时间：会同监理人共同确定。
**.凌工结算
**.*付款结算方式：按工程款支付方式进行。
若不因甲方原因造成付款拖延，甲方不承担任何责任。
*、违约、索赔和争议
**.违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任：推迟开工日期
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：如工程由于承
包人原因未能按本合同约定的竣工日期完成竣工验收，并达到合格工程，如拖延*
**
已，将按违约处理，每拖延*日，罚款人民币**元（￥****元），本罚款将从工
程款中扣除。
另行协商
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：
双方约定的发包人其他违约责任：
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约承担的违约责任：承包方逾期交工
的，每逾期*天向发包人支付违约金****元。承包方停工或息于施工处于持续状态，
经催告仍未恢复正常施工状态，造成工期迟延超过**日的，发包方有权解除合同，
另行组织第*方施工，承包方应向发包方支付违约金为合同价款款的**%，并赔偿
因此给发包人造成的损失。承包方因周边关系协调不力而造成工期延误的，依照该
条承担违约责任。
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量未达
到要求的，承包方应及时整改，直至达到质量要求，费用由承包方自行承担，从通
知整改之日起超过**日不予整改或急于整改，发包方可自行整改或委托第*方整
改，费用从合同价款中扣除。
甲方约定的承包人其他违约责任：*、投标人中标后，不经发包人同意，不得
更换标书中明确的项目负责人，技术负责人，擅自更换的.发包人有权解除合同，
行组织第*方施工，承包方赔偿因此给发包方造成的损失。*、投标人中标后，不经
发包方同意，不得擅自更换标书中明确的项目管理机构成员，擅自更换的，每更换
*人向承包方支付违约金****元人民币；擅自更换人数达到标书中明确的项目管理
机构成员总数**%的发包人有权解除合同，另行组织第*方施工，承包方赔偿因此
给发包方造成的损失。*、拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程
中不经招标人同意不得更换。项目经理及主要管理人员必须现场办公每周不少于*
且，如不经招标人同意擅离工作岗位，则每人处以***元/日的罚款；对不称职的项
且经理及主要管理人员，招标人有权要求中标人更换，对于更换不称职的项目经理，
处以**元/人次的罚款；对于更换项目部其他技术人员，处以**元/人次的罚款：
若项目经理和总工兼职，不能在工地工作*天/周，或不经招标人同意更换项目经理
和总工的，将处罚中标人施工合同价的**%。*、合同签订后，施工过程中，承包
方赔赔发包方工作人员、监理人或与监理人恶意串通损害发包人利益的，每发现*
次向发包人支付违约金**元。
**.争议
**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时
**.*.*、双方协商解决；
**.*.*、若双方协商不成，由侵师区人民法院管辖。
**、其他
**.工程分包
**.*本工程发包方同意承包方分包的工程：双方协商、共同书面约定
**．不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行
**．保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
(*）发包人投保内容：发包方工作人员的保险由发包方投保。
无
发包人委托承包人办理的保险事项：
(*)承包人投保内容：按照国家、省、市有关规定自行办理，承包方的工作
人员、外聘人员、原材料、机械设备由其自行投保，费用自行承担。
**．担保
本工程约定担保事项如下：
(*）发包方向承包方提供履约担保，担保方式为：不提供担保。
（*）承包方向发包方提供履约担保，担保方式为：本项目免收履约保证金
（*）约定的其他担保事项：无
**.合同份数
双方约定合同份数：*式*份，合同双方各执*份，其中*份在合同报送建设
行政主管部门备案时留存。
**、补充条款
功能介绍
热门关键词： 
换一批
洛阳最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
